****省****项目合同书
采购项目名称：****县****年乡镇****
采购项目编号：****致谨竞碳（工程）****-***
采购合同编号：_****-****-***
包包*
号：
合同金额（人民币…*************元
*角*分（￥：*******.**元）
采购单位（委托方）：****县农牧和科技局
：
成交供应商(受托方）：****（盖章）
荣
合同签订日期：****年*月**日
***
****
发包人（采购人：****县农牧和科技局
承包人（成交供应商）：****
根据****年*月**日****致谨项目管理咨询有限公司对****县
****年乡镇****包*竞争性碳商结果和碳商文件的要求。
依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平
和诚实信用的原则，双方就采购事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****县****年乡镇****包*
工程地点：****县河西镇畜牧兽医工作站
工程内容：河西镇新建乡镇兽医站*座，总建筑面积***.**，并
配套室外基础设施等；具体内容详见竞争性碳商文件、施工图纸及工
程量清单。
资金来源：****
*、工程承包范围
承包范围：河西镇新建乡镇兽医站*座，总建筑面积***.**，并
配套室外基础设施等；具体内容详见竞争性碳商文件、施工图纸及工
程量清单。
*、合同工期
开工日期：****年*月*日
竣工日期：****年*月*日
*、质量标准
工程质量标准：合格。
承包人项目经理：许鑫（*级建造师注册证号：青****************）
*
*、合同价款及付款方式
合同价款（大写）：*************元*角*分￥
*******.**元
合同签订前供应商须向甲方提交合同金额的*%作为履约保证金，
人民币*****.**元（大写）：参*******元。
付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的**%作为预
付款，即人民币******.**元，（大写)：*********元*角
*分.乙方进场施工后，甲方按施工进度向乙方支付合同总价款的**%
即人民币******.**元（大写)：***********元*角*分
（具体进度款支付节点待签订合同时约定）。工程验收合格后支付合同
总价款的**%，即人民币_******.**元（大写）：********
**元*角*分。
乙方向甲方提交的履约保证金人民币*****.**元（大写）：**
*******元,待工程验收合格后转为质量保修金。质量保修金待
缺陷责任期满后，由乙方提出书面申请，甲方予以退还。
*、组成合同的文件
*、本合同协议书；
*、标准文本的专用条款、通用条款；
*、标准、规范及有关技术文件；
*、成交通知书；
*、碳商响应文件及附件；
*、设计图纸、工程量清单；
*、工程报价单和已标价工程量清单；
*
*、双方有关工程洽商、变更等书面协议。
*、保修责任
工程保修责任：工程保修执行住房和城乡建设部《建设工程质量
管理条例》并按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合
同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，
双方协商*致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交*%的工
程质量保修金，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。
*、竣工验收
*、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。
*、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知*
周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任,承包人负责
修复、更换，并承担由此发生的*切费用，如因发包人使用不当造成
的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时
间最长不超过**天。
*、如承包人在收到发包人通知*天内没有答复，则视为承包人承
认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的
*切费用。
*、施工要求
*、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施
工执行《****省建筑施工项目安全标准化评价细则》，必须满足国家
及地方对安全生产、文明施工相关规定。
*
*、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、
质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行
为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。
*、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满
足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品
及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人
同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材
料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须
有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损
失，由承包人负责。
*、突出抓好施工过程中的“*控制”，加强全过程质量管理。在
施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；
加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交
接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量
管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检
查制度。
*、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具
和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业
工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师(或发包人技术负
责人）检查认可。
*、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应
进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未
*
经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下*道工序
施工。
*、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续
均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期
完成。
*、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认
真执行《建筑施工安全检查标准》，提高安全生产工作和文明施工的管
理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到
文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创
施工现场文明工地”。
*、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监
督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改
进工作、提高管理水平。
**、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，
并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，
应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工
程质量保修责任。
**、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各
专业工程施工质量验收规范及验收统*标准。
**、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。
*、违约责任
*
*、在执行合同期限内，任何*方因不可抗力事件造成不能履行合
同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履
行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续**
天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。
*、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿
付延期违约金，按工程总价每日*%计算，但金额不得超过工程价的**%。
*、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共
识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。
*、碳商过程中，碳商文件、碳商响应文件及澄清文件等都是合同
的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担
违约责任。
**、合同生效及其它
*、本合同经发包人、承包人及采购代理机构盖章后即生效；
*、碳商文件、成交供应商碳商响应文件、成交通知、工程量清单
为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；
*、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《民法典》执行。
*、本合同*式*份，双方签字盖章后生效。甲方*份，乙方*份，
采购代理机构留存*份备案。
*
**
口工程有限
牧和
*
养建设工
**
发包人承包人：（公章承包人：*
************
*************
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****县河东乡惠安路地址：平安县平安镇湟中路**号
邮政编码：******邮政编码：*******
韩孕东.
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：艺*委托代理人：
电话电话：话：****-*******
传真：传真
电子信箱：电子信箱：
开户银行：****县农商银行开户银行：中国建设银行股份有限公司海东地区分行
账号：*****************账号：********************
合同签订日期：****年*月**日
时间*******
功能介绍
热门关键词： 
换一批
海南藏族最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
